當前位置:法律站>建設工程糾紛>施工合同糾紛>

工程合同工期違約金是多少錢?

施工合同糾紛 閱讀(1.33W)

一、工程合同工期違約金是多少錢?

工程合同工期違約金是多少錢?

建築工程合同對違約金有具體約定的按約定,對違約金無約定或約定不明確的,按沒有約定處理。違約金的計算依據是合同總價。約定違約金數額一般以不超過合同未履行部分的價金總額為限。而逾期付款違約金的計算,應注意不同時期的計算參考依據。

其次,合同法規定當事人可以對違約金進行約定。

二、建築工程合同違約金上限是多少?

法律沒有具體規定合同違約金的上限,但是合同法規定,違約金最高一般不超過30%。合同的實際履行中,需要賠付的違約金超過了實際損失的30%,當事人可以向仲裁部門申請仲裁或者人民法院起訴請求減少違約金。

違約金過高的標準,為守約方的實際損失,損失包括直接損失和利益損失,主要體現了違約金的補償性。

以調整到實際損失的百分之一百三十為原則,主要體現了違約金的懲罰性。

三、哪些情況下工程延誤工期不算違約?

因以下原因造成工期延誤,經工程師確認,工期可以相應順延:

1、發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。

2、發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款,致使工程不能正常進行的。

3、工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行的。

4、設計變更和工程量增加的。

5、一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

6、發生不可抗力。

7、專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。

以上這些情況工期可以順延的根本原因在於,這些情況屬於發包人違約或者是應當由發我人承擔的風險。反之,如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應當由承包人承擔的風險,則工期不能順延。

當發生工期可以順延的情況時,應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發生後14天內,應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告後的14天內予以確認答覆,逾期不予答覆,視為報告要求已經被確認。

綜合上面所說的,工程合同因工期違約,那麼對於違約方必定就需要承擔違約的責任,如果存在違約金的話,那麼就需要由雙方協商,只要不超過實際損失額的百分之三十,那麼所支付的違約金就是合理、合法的,只要超過那麼必定不會受到法律的保護。