一、民法典如何追加發包方得民事責任
合同有約定的按合同約定方式要求發包人承擔民事責任,沒有約定的,承包人可以與發包人協商民事責任承擔,如果雙方協商不成的,可以向人民法院起訴主張民事責任。《中華人民共和國民法典》第八百零三條【發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條【因發包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。第八百零七條【發包人未支付工程價款的責任】發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。《中華人民共和國民事訴訟法》第三條適用範圍人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產關係和人身關係提起的民事訴訟,適用本法的規定。
二、建設工程合同中發包人的義務有哪些
1、按照合同約定做好施工前準備工作,提供原材料、裝置、場地、資金和技術資料。
發包人未按照約定的時間和要求提供的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工的損失。
2、與承包人相互配合,保證工程建設順利進行。
因發包人原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當及時採取彌補措施以減少損失,並賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等實際損失和費用。
3、組織工程驗收。
隱蔽工程在隱蔽以前,發包人接到通知後應對及時檢查,沒有及時檢查造成工期拖延的,承包人可以順延工期,並有權要求賠償停工、窩工的損失。
建設工程竣工後,發包人應當根據施工圖紙、施工驗收規範和質量檢驗標準及時進行驗收。
建設工程竣工經驗收合格後,方可交付使用;
未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。
4、接受建設工程並且按照約定支付工程價款。
建築工程完成並經驗收合格,發包人應當及時接受並支付工程價款。
未支付價款的,經催告後在合理期限內仍未支付的,承包人可以根據《民法典》規定行使優先權,以工程折價或者拍賣的價款優先受償。
通過上述分析知道,依據《民法典》的規定,建設工程合同出現糾紛後,發包人要承擔民事責任的,合同有約定的,按約定要求發包人承擔民事責任。
如果沒有約定的,當事人可以協商、仲裁、訴訟等方式向發包人主張民事責任。
網站地圖
更多#建設工程糾紛相關法律知識
1.7w 瀏覽文章工程總承包價款是否享有優先受償權
1.8w 瀏覽文章違法分包可否認定為工傷,違法分包有哪幾種情形
2.7w 瀏覽文章承包商分包後責任怎樣劃分
3.0w 瀏覽文章專案存在哪些情形屬於違法分包,違法分包如何處罰
2.4w 瀏覽文章工程總承包的適用範圍有哪些
2.3w 瀏覽文章領導幹部承包工程是否違規,工程承包的基本特徵
1.3w 瀏覽文章違法分包合同無效能否解除
2.1w 瀏覽文章建築工程可否分拆承包,建築工程承包一般有哪些
2.2w 瀏覽文章工程總承包合同一般採用什麼方式
1.3w 瀏覽文章工程總承包合同是什麼
2.4w 瀏覽文章適宜採用工程總承包專案包括什麼,工程總承包的優點
2.7w 瀏覽文章工程分包屬於嚴重違約嗎,違法分包如何處罰
1.6w 瀏覽文章施工總承包合同可以轉讓嗎,工程非法轉包的情形
1.4w 瀏覽文章勞務裝置採購分包屬於違法分包嗎
2.0w 瀏覽文章違法分包導致
工傷賠償後承包方可以追償嗎
1.4w 瀏覽文章如何認定發包人欠付工程款
1.5w 瀏覽文章轉包合同無效管理費應當收取嗎,合同的生效要件
1.9w 瀏覽文章個人違法承包工程應該如何處罰
2.0w 瀏覽文章政府工程出現違法分包怎樣處理
2.1w 瀏覽文章勞務分包人是否要承擔損害賠償
更多#轉包分包糾紛相關
諮詢民事訴訟第三人的追加該怎麼追加?
403次閱讀圖文民法典中追加債務人合法嗎民法典對追加債務人是否合法追加債務人是否合法沒有規定。而在司法實踐中,執行過程中,申請執行人或其繼承人、權利承受人可以向人民法院申請變更、追加當事人。所以債權人在一定條件下,可以追加、變更被執行人,所以追加債務人是合法的。
2023-12-151110次閱讀文章民事訴訟追加被告的法律規定包括什麼?
2023.03.0315762次閱讀諮詢民事訴訟第三人的追加怎樣追
302次閱讀圖文民法典中追加債務人是否合法民法典對追加債務人是否合法追加債務人是否合法沒有規定。而在司法實踐中,執行過程中,申請執行人或其繼承人、權利承受人可以向人民法院申請變更、追加當事人。所以債權人在一定條件下,可以追加、變更被執行人,所以追加債務人是合法的。
2023-12-181429次閱讀文章在民事訴訟中追加當事人發生在哪個時間?
2023.03.0630125次閱讀諮詢民法典中
合同糾紛如何追回投資
319次閱讀圖文民法典中追加債務人是否合法?民法典對追加債務人是否合法追加債務人是否合法沒有規定。而在司法實踐中,債權人在一定條件下,可以追加、變更被執行人,所以追加債務人是合法的。債權人可以將債權的全部或者部分轉讓給第三人,但是有下列情形之一的除外:根據債權性質不得轉讓;按照當事人約定不得轉讓;依照法律規定不得轉讓。
2023-12-181139次閱讀文章民事訴訟第三人的追加如何追?
2023.03.0914198次閱讀諮詢民事訴訟第三人的追加該怎麼追
321次閱讀載入更多更多
轉包分包糾紛最新文章
工程勞務分包哪些
1375次閱讀2023.12.29勞務外包能不能轉包
1881次閱讀2023.12.29建築工程專案分承包的方式有哪些
1135次閱讀2023.12.29中標工程是不是能轉包
1175次閱讀2023.12.29承包
單位是不是能將承包工程中的部分工程發包
1565次閱讀2023.12.28遇到轉包分包糾紛問題?本站專業律師 處理更可靠
快速諮詢
律師權威解答檢視更多工程招標了能夠轉包嗎
2023-12-29 09:53:10網友提問主體工程能勞務分包嗎
2023-12-29 09:24:24網友提問發包方是否建設單位
2023-12-29 09:39:39網友提問建築合同轉包是否合法
2023-12-29 09:14:26網友提問道路專案中標後可以轉包嗎?
2023-12-29 09:20:18網友提問只收取管理費的分包合法嗎?
2023-12-29 08:58:00網友提問合法轉包的情形是哪些最新的規定是哪些
2023-12-29 08:58:43網友提問工程轉包給個人合法嗎?
2023-12-28 09:49:36網友提問裝修工程轉包合法嗎
2023-12-28 09:26:50網友提問工程轉包可收管理費嗎?
2023-12-28 09:31:45網友提問