一、工程停工多久可以進行索賠
1、工程如果因發包人原因造成停工的,無論停工多長時間,只要造成承包人損失的,承包人都可以要求賠償。
2、法律規定:
《中華人民共和國民法典》第八百零三條【發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條【因發包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
二、建築工程索賠的專案有哪些
索賠費用的組成與建築安裝工程造價的組成類似,一般包括以下幾個方面:
(一)人工費指列入概算定額的直接從事建築安裝工程施工的生產工人和附屬輔助生產單位的工人開支的各項費用。
在索賠費用中還包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計,其中增加工作內容的人工費應按照計日工費計算,而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算,窩工費的標準雙方應在合同中設定。
(二)裝置費可採用機械臺班費、機械折舊費、裝置租賃費等幾種形式。
當工作內容增加引起的裝置費索賠時,裝置費的標準按照機械臺班費計算。
因窩工引起的裝置費索賠,當施工機械屬於施工企業自有時,按照機械折舊費計算索賠費用;
當施工機械是企業從外部租賃時,索賠費用的標準按照裝置租賃費計算。
(三)材料費材料費的索賠包括:
由於索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;
由於客觀原因材料價格大幅度上漲;
由於非承包人責任工程延期導致的材料價格上漲和超期儲存的費用。
材料費中應包括運輸費、倉儲費,以及合理的損耗費用。
如果由於承包人管理不善,造成材料損壞失效,則不能列入索賠計價。
承包人應該建立健全物資管理制度,記錄建築材料的進貨日期和價格,以便索賠時能準確地分離出索賠事項所引起的材料額外耗用量。
威力證明材料單價的上漲,承包人應提供可靠的訂貨單、採購單,或官方公佈的材料價格調整指數。
(四)管理費此項可分為現場管理費和企業管理費兩部分。
索賠款項中的現場管理費是指承包人完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的現場管理費,包括管理人員工資、辦公、通訊、交通費等。
索賠款中的企業管理費主要指的是工程延期間所增加的管理費。
包括總部職工工資、辦公大樓、辦公用品、財務管理、通訊設施以及企業領導人員赴工地檢查指導工作等開支。
通過小編進行的分析可以知道,無論停工多長時間對方都是可以進行索賠的,因為這是屬於違約的情況,作為承包人可以要求賠償,如果雙方協商不成的話可以通過法律的途徑解決。
網站地圖
更多#建設工程糾紛相關法律知識
1.8w 瀏覽文章工程糾紛如何進行裝置
財產保全,相關法律規定
2.6w 瀏覽文章工程款糾紛舉證責任是怎樣的?
2.1w 瀏覽文章欠工程款能否申請支付令,工程價款優先受償權有哪些
2.7w 瀏覽文章工程決算的期限是多久,工程決算審計有幾種方式
2.5w 瀏覽文章借用資質如何追償拖欠工程款
2.0w 瀏覽文章墊付工程款
利息如何確定,墊資承包工程的表現形式
2.3w 瀏覽文章甲方拖欠工期如何追究違約責任,工程索賠的步驟
2.0w 瀏覽文章工程量
簽證結算單有效期限幾年,工程結算原則
1.8w 瀏覽文章討要工程款的法律期限是幾年
2.1w 瀏覽文章施工工程長期下雨可以索賠嗎
1.3w 瀏覽文章未約定結算方式的工程款如何確定
2.1w 瀏覽文章墊付工程款後如何追償,工程款追討直接的證據有哪些
2.6w 瀏覽文章施工方墊付工程款是否禁止,墊資承包工程的表現形式
1.5w 瀏覽文章怎麼追工程款有期限嗎
2.8w 瀏覽文章工程造價鑑定期限最長多久,工程造價糾紛調解流程
1.7w 瀏覽文章工程還沒決算工程施工怎麼處理
2.4w 瀏覽文章未結算的工程款是否可以轉讓
1.7w 瀏覽文章原告方如何舉證被告欠工程款未支付
1.7w 瀏覽文章工程延期後業主可否申請索賠,建築工程逾期怎麼處理
2.4w 瀏覽文章施工工期被耽誤怎麼要求賠償,工程索賠的條件有哪些
更多#工程款糾紛相關
諮詢我承包的工程停工了,建設工程停工索賠怎麼進行
410次閱讀圖文工程停工費用可以進行索賠嗎工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定,沒有約定按法律規定來。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那麼承包人應該自停工之日起向發包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護,即承包人向發包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。
2023-12-051068次閱讀文章工程停工多久能夠進行索賠
2023.04.251048次閱讀諮詢我公司承包的工程停工了,建設工程停工索賠怎麼進行
426次閱讀圖文工程停工費用索賠多久可以索賠工程停工,如果合同對索賠期限有約定則按照約定,沒有約定按法律規定。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那麼承包人應該自停工之日起向發包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,法院將不再保護,即承包人向發包人主張停工損失的,對方可以不再賠償。
2023-12-08878次閱讀文章工程停工多久可以進行索賠
2023.04.021281次閱讀諮詢進入重大資產重組程式會停牌嗎?停多久?
2492次閱讀圖文工程停工多久可以提出索賠工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定,沒有約定按法律規定來。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的,那麼承包人應該自停工之日起向發包人提出索賠要求,逾期超過三年未提出的,不再賠償。
2023-12-011444次閱讀文章工程停工費用多久能夠索賠
2023.04.251067次閱讀諮詢如何進行工程款索賠
458次閱讀載入更多更多
工程款糾紛最新文章
如果工地工程欠錢怎麼辦?
1161次閱讀2023.12.31個體工商戶被拖欠工程款怎麼辦
1799次閱讀2023.12.31欠材料款欠條有效期多久
1884次閱讀2023.12.29建築工程款優先清償的條件有什麼
1530次閱讀2023.12.29拖欠工程款不歸還怎麼辦
1031次閱讀2023.12.29遇到工程款糾紛問題?本站專業律師 處理更可靠
快速諮詢
律師權威解答檢視更多業主多付工程款,要求我們退回?
2024-01-03 09:25:40網友提問工程款優先受償權是幾個月?
2024-01-03 06:10:26網友提問農村蓋個房子我們是老東不拖欠工程款,包工頭不給工人錢,工人起訴我們成立嗎,這錢按法律應該誰給?
2024-01-03 05:14:47網友提問190萬工程應該得到勞務費多少錢?
2024-01-03 02:08:36網友提問實際施工人可以向業主主張拖欠工程利息嗎?
2024-01-03 01:51:11網友提問施工隊做的磚立柱沏歪了。混凝土鋼筋出來了算工程質量問題嗎?
2024-01-02 22:52:30網友提問然後他跑路了他手下的員工找勞動局來找我們要錢合理嗎,工地承包給包工頭?
2024-01-02 22:16:04網友提問法庭開庭定依11月30日付清工程款被告還沒還,應該怎麼辦?
2024-01-02 22:13:12網友提問我們做了一個十來萬的工程,就是刮白牆面,包工包料拿不到錢怎麼辦?
2024-01-02 20:54:29網友提問我這邊工程款收不到你好我這邊工程款收不到?
2024-01-02 16:38:53網友提問