當前位置:法律站>建設工程糾紛>工程糾紛案例>

超出工程合同期限如何罰款 | 工期順延如何認定

工程糾紛案例 閱讀(2.5W)
超出工程合同期限如何罰款,工期順延如何認定

一、超出工程合同期限如何罰款

承包人未按建設合同約定的期限完成施工的,構成合同違約,合同有約定時,按約定賠償。沒有約定的,實際實際造成損失賠償。《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十四條【損害賠償範圍】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,造成對方損失的,損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益;

但是,不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。

二、工期順延如何認定

在建築工程施工的過程中,發包人存在以下行為的導致工程停工的,要承擔相應的停工損失:

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

事實上,當發包人因上述原因或其他原因導致工程停工的,承包人除了可以要求賠償,最重要的是可以要求工期延順,從而不會超期施工。

這時,因發包人拖欠工程預付款、進度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤,承包人要做以下的事情,以便對工期延順進行認定:

(1)合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認,那麼在出現工期停工、延誤事宜時,承包人應第一時間通知發包人並要其簽字確認;

(2)或者經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認,應舉證證明在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延,如有證據證明向發包人出函,要求確認工期延順的;

(3)發包人的前述行為確實嚴重影響施工進度的,對承包人順延相應工期的主張,可予支援。

通過上述分析知道,依據《民法典》的規定,簽訂工程建設合同後,承包人未能在規定期限內完成工程施工的,構成合同違約,承包人要承擔違約責任。

有約定的,按合同約定賠償,沒有約定的,按實際造成損失賠償。

網站地圖

更多#建設工程糾紛相關法律知識

1.9w 瀏覽文章裝修工程合同逾期怎麼處理1.6w 瀏覽文章施工造成遇害怎麼賠償,地面施工侵權責任如何分配1.2w 瀏覽文章工程分包是否屬於合同轉讓嗎,建設工程合同有哪些2.3w 瀏覽文章合同如何約定工程監理服務期限1.9w 瀏覽文章裝修工程合同是承攬合同嗎2.4w 瀏覽文章建築施工合同專用條款中不按期支付工程進度款的違約責任如何約定2.0w 瀏覽文章承包合同是有名合同嗎,建築工程承包合同違約責任2.1w 瀏覽文章總承包工程包括什麼,工程承包合同糾紛要怎麼處理2.2w 瀏覽文章建築合同履行日期是工期嗎合同,合同有效期的時間1.6w 瀏覽文章合同工程完工時間怎麼確定1.9w 瀏覽文章公司能否與個人簽訂建築合同,工程掛靠行為表現2.2w 瀏覽文章工程合同幾年後起訴生效1.8w 瀏覽文章建設工程停工幾年需要解除合同2.2w 瀏覽文章打建築合同官司要多久,怎樣打建築工程無合同官司2.2w 瀏覽文章一份正式的工程合同包括哪些內容,工期順延如何認定1.7w 瀏覽文章因施工損壞公司裝置怎麼賠償,施工侵權的型別3.2w 瀏覽文章建築工程中標後多長時間籤合同1.6w 瀏覽文章工程合同蓋錯章了怎麼處理,建設工程合同無效的情形2.6w 瀏覽文章施工勞務承包合同交印花稅嗎2.4w 瀏覽文章工程超過工期是否違約責任

更多#施工合同糾紛相關

諮詢責任認定書複核三日期限遇到節假日順延嗎?334次閱讀圖文員工三期勞動合同到期如何順延根據相關規定,當勞動合同期滿時,勞動者還在醫療期、孕期、產期和哺乳期內,那麼勞動合同的期限應當自動延續到醫療期、孕期、產期和哺乳期期滿為止。當事人雙方無需續訂勞動合同,而是依照法律規定延長。2023-12-16958次閱讀文章工期順延如何認定2023.05.151725次閱讀諮詢勞動合同期限可以自動順延嗎,自動順延的情形有哪些?397次閱讀圖文勞動合同期滿如何順延當勞動合同期滿時,勞動者還在醫療期、孕期、產期和哺乳期內,那麼勞動合同的期限應當自動延續到醫療期、孕期、產期和哺乳期期滿為止。在合同到期前的一個月左右時間內,如果雙方沒有表達結束合同的意思,那麼按合同約定,順延若干時間。除開法定順延的情形,勞動合同到期最好重新簽訂來順延。2023-12-051432次閱讀文章工期順延如何認定2023.05.141775次閱讀諮詢3.承包商因什麼原因造成工期延誤,經工程師確認,工期可以相應順延?319次閱讀圖文工期順延要怎麼確認承包人在工期可以順延的情況發生後14天內,就將延誤的內容和因此發生的追加合同價款向工程師提出書面報告。工程師在收到報告後14天內予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意工期順延。2023-12-151407次閱讀文章工期順延要如何認定2023.05.231723次閱讀諮詢詢問一下那個關於那個期限順延 和 延期審理440次閱讀載入更多更多

施工合同糾紛最新文章

工程合同糾紛在哪裡起訴?1524次閱讀2023.12.31民法典建築公司內部承包合同是有沒有效的1799次閱讀2023.12.29建築分公司能否單獨對外籤合同1376次閱讀2023.12.29施工合同無效的情形是怎樣的1134次閱讀2023.12.28施工合同糾紛訴訟以哪些為履行地1972次閱讀2023.12.28
超出工程合同期限如何罰款,工期順延如何認定 第2張
遇到施工合同糾紛問題本站專業律師 處理更可靠快速諮詢律師權威解答檢視更多欲提起上訴,現我方不服,一審判決我方承擔30%,索賠金額8萬多?2024-01-06 10:36:30網友提問工人無有簽定合同做了幾年的工程做完工作了,但是無收到錢怎麼辦了?2024-01-06 03:13:40網友提問課程貸款合同怎麼取消?2024-01-05 22:52:36網友提問我想問一下是不是他們在付款的時候給多少都行,合同上有這條,節點錢付款不得超過已完成工程量的百分之三十?2024-01-05 14:32:54網友提問建築工人自己買什麼險種比較好?2024-01-05 06:49:31網友提問誰來承擔責任,工人起訴,工人拿不到工程款,之後去簽訂合同?2024-01-04 22:26:32網友提問房產公司退稅的錢,施工單位享有優先受償權嗎?2024-01-04 21:24:52網友提問施工單位沒有開工令擅自開工,違背建設工程什麼條例?2024-01-04 21:23:12網友提問工程合同內需發包方支付工程款後再支付專業分包款項的約定是否合法?2024-01-04 17:26:05網友提問建設水泥廠的訴求有沒有法律合同依據?2024-01-04 14:30:27網友提問