當前位置:法律站>合同事務>合同違約>

工期延誤違約金標準是什麼

合同違約 閱讀(8.41K)

工期延誤違約金標準是什麼

工期延誤違約金標準是什麼

以雙方約定為主,可以約定具體的數額,也可以約定計算方法。約定的違約金低於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。

根據《建設工程施工合同(示範文字)》中的內容可知,對於建設工程施工合同的違約賠償情況,發包人違約的,發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經濟損失,順延延誤的工期。雙方在專用條款內約定發包人賠償承包人損失的計算方法或者發包人應當支付違約金的數額或計算方法。

承包人違約的,承包人承擔違約責任,賠償因其違約給發包人造成的損失。雙方在專用條款內約定承包人賠償發包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數額或計算方法。

工期延誤,需要索賠、簽證的其中情形,合同雙方也可以再進行其他約定。

(1) 發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2) 發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

(3) 工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;

(4) 工程設計變更和工程量增加;

(5) 一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6) 不可抗力;

(7) 專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

因發包人的原因造成工期順延的事實,承包人如何履行催告義務?

發包人遲延支付預付款、進度款,承包人均有通知的義務。

發包人、監理單位經常在簽證單上籤署“不同意追加費用”或“工期不予順延”,承包人有何良策?

(1) 如果屬於設計變更導致建設工程的工程量和質量標準發生變化,對該部分工程價款不能協商一致,承包人可以要求按照定額審價;

(2) 如果是合同範圍之外的工程,承包人需要保留髮包人同意施工的憑證,然後結合其他簽證據實結算;

(3) 如果因發包人的原因,造成在工程的關鍵線路上工期延誤,承包人應及時收集並保管證據,包括使用照片、攝像等手段固定證據;

(4)前述幾種情況實際上都已進行索賠程式,承包人有一項工作必不可少,即在建設單位或建立單位簽署“不同意追加費用”或“工期不予順延”後面宣告,承包人不同意或有異議,並將日期和時間簽在建設單位或監理單位之後;

(5)承包人可以申請審價單位進行審價,也可以在竣工結算時提出追加,如果仍然不能達成一致意見,可以通過司法鑑定解決。

違約金的問題需要自己積極的關注具體的情況,如果因為特殊情況導致工期的延誤,有關的當事方需要進行有效的協商,這樣自己的問題處理才會較為主動,但是違約金的問題自己還是需要按照有關規定進行一定的賠償,進而確保自己的利益維護在合理的範圍裡。