一、不合法的勞務分包虧損怎麼辦？
不合法的勞務分包造成工程虧損的情況下可以選擇協商處理，也可以直接向人民法院起訴。在專案工程建設的過程中，法律明確規定了分包時必須要遵守的法律規定，如果沒有遵守合同約定非法進行分包，造成的虧損應當由承包方承擔。
不合法的勞務分包造成虧損無法協商處理的，可以向法院起訴，起訴的流程是：
1、準備好民事訴訟狀。
2、到具有管轄權的人民法院起訴，並提交相關的證據材料。
3、按照人民法院的通知準時出席參與訴訟活動。
4、若不服一審判決或裁定，應在接到判決書後15天內或接到裁定書後10天內向原審人民法院或上一級人民法院提出上訴，並遞交上訴狀。
二、勞務分包的注意事項包括什麼
1、建設工程的發包、承包、分包
發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程支解成若干部分發包給數個承包人。
總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程支解以後以分包的名義分別轉包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。
2、發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
3、因發包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
4、因發包人原因造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計所應承擔責任
因發包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
勞務分包的情況非常複雜，如果合同中約定了勞務分包時應該遵守的規定，對方違反合同約定，可以直接按照合同約定，要求對方承擔違約責任。具體的解決方案和要承擔的法律責任，得根據勞務分包的實際情況分析。
其實民事主體之間是會產生很多種不同型別的用工關係的，比如說勞動關係、勞務關係，甚至是委託關係、僱傭關係，這些關係中，都是一方付出勞動，另一方接受勞動，只要是一方付出勞動的，接受勞動的一方就是要按照合同的約定支付報酬的。
