當前位置:法律站>房地產合同>工程施工合同>

拖欠工程款答辯狀通用版

工程施工合同 閱讀(2.17W)

拖欠工程款答辯狀通用版

拖欠工程款答辯狀通用版
答辯人:法定代表人:地址:被答辯人:地址:風險提示:
一份嚴謹的民事訴訟答辯狀,
首先需要分清是否屬於法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明視訊記憶體在上述問題時,不要急於答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方敗訴。因張X訴拖欠工程款糾紛一案,現依法提出答辯如下:答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回張X不合理且不合法的訴訟請求。風險提示:
製作民事答辯狀時,應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。答辯人有權否認對自己不利的不能成立的和無證據證明的事實。進而有取捨地闡述對自己有利的,及對方當事人沒有提及的事實,特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件,答辯人更應當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實與理由:原告所承接我公司新建廠房拋力光淨化工程,未按操作規程施工,存在明顯的工程質量問題,拉風槽不能正常排風,我公司多次通知原告,原告也派人來到過現場檢視維護,但一直未能維修好。________年____月____日,我公司出具書面函件給原告時,也已明確要求原告,要保證淨化工程的正常運轉,維修及維護,不能影響生產。但事實上,原告根本未維修好。造成答辯人公司經常停工待產。原告要求從________年____月____日起計算利息,明顯於法無據。
首先,該工程一直組織有關方面的人員進行正式驗收,特別是未能通過環保檢測,合同約定驗收合格後_______天內付清尾款,至今未能驗收合格,無法取得環保和消防部門的驗收許可證。另外,________年____月____日我公司答應給付尾款,但條件是必須進行維護,保證生產,但原告未進行維護。綜上,請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。此致_______區人民法院答辯人:________年____月____日風險提示:
在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負有舉證責任。
注意,列書證,要附上原件或複製件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證,要寫明什麼樣的物品,在什麼地方由誰儲存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什麼問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐗,在庭審辯論中佔據主動。 附:答辯書副本_____份;證據材料______份。