當前位置:法律站>合同事務>合同糾紛>

個人承攬合同範本的格式是怎樣的

合同糾紛 閱讀(2.72W)

一、個人承攬合同範本的格式是怎樣的?

個人承攬合同範本的格式是怎樣的

承攬合同範本

委託單位(甲方)

承攬單位(乙方)

為規範裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本專案的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一)工程概況

1、工程名稱:__________________________________.

2、工程地點:__________________________________ .

3、承包範圍:參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式:雙方商定採取下列第____________ 種承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5、施工圖紙:雙方施工圖採取下列第____________種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)

6、施工圖紙經甲乙雙方確認後,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

7、甲方自願將 專案委託給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)

二)施工時間

工程期限 日,時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

三)甲方工作

1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四)乙方工作

1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2、施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

3、未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

4、保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

5、對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時並給予其必要的準備時間。

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五)驗收和標準

1、按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明

六)工程款付款方式如下:

付款時間

付款百分比

金額

七)違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八)質保期

乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。

九)其他:

1、本合同一式 份,

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效,需辦理鑑(公)證的,自辦理鑑(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後,若雙方需要提出修改時,經協商一致後,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委託方(甲方):   承攬單位(乙方):

代表人:   代表人:

日期: 日期:

二、承攬合同生效的基本條件是什麼?

(一)行為人具有相應的民事行為能力;

(二)意思表示真實;

(三)不違反法律、行政法規的強制性規定,不違背公序良俗。

承攬合同中詳細的條款是結合承攬事項的實際情況寫的,所以正文的條款並沒有什麼固定的參考依據。個人委託承攬單位定作相關事項的話,可以考慮讓律師起草或審查承攬合同。