法律站
首页
法律生活
法律职场
纠纷问题
法律经济
律师解答
合同范本
法律科普
其他法律
当前位置:
法律站
>
建设工程纠纷
>
施工合同纠纷
>
出现工期延误怎么办
施工合同纠纷
阅读(1.55W)
出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因:
第一种情况:如果工期延误的原因是由于双方协商
变更
工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任。
第二种情况:如果因为
消费
者未按期支付工程款导致工期延误的,属于
消费者
违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金。
第三种情况:如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。
标签:
延误
工期
图文推荐
建设工程延误工期 | 工程延误反诉状怎么写?
遇到装修公司故意拖延造成工期延误该怎么办
疫情期间施工企业延误工期怎么办
疫情期间工期延误怎么办
建设工程合同工期延误怎么办
在发生装修延误工期怎么办
疫情期间工期延误该怎样办
工期顺延和工期延误有什么区别
相关文章
施工合同中未约定延误工期违约金怎么办?
误工费单位延迟一个月误工时间怎么办?
因新冠肺炎疫情致使工期延误怎么办
交通工程延误工期怎么处罚?
施工工期延误怎么处理?
试用期出现工伤怎么办
建设工程延误工期怎么赔偿
疫情期间工期延误该如何办
延误工期怎么赔偿标准
上诉状出现笔误怎么办
最新推荐
1
车祸误工费工资都是领现金怎么办?
2
怎么索要工程合同工期延误的违约金
3
工期延误索赔怎么计算
4
员工岗位工作出现失误怎么赔偿?
5
笔迹鉴定出现错误怎么办?
6
受害人申请误工费故意拖延时间怎么办
7
工程工期延误损失计算方法是什么?
8
工期延误违约金无效合同法是怎么规定的?
9
房屋装修施工期间出现纠纷怎么办?
10
工程延期误工费的法律依据是什么
11
医院误诊出现后患者应该怎么办?
12
出现交通事故误工费怎么计算?
13
怎么写延期举证申请书 | 新事实出现又怎么处理?
14
装修公司违约延误工期怎么赔偿
15
因新冠肺炎疫情致使工期延误该如何办
猜你喜欢
1
受害人申请误工费故意拖延时间怎么办
2
出现交通事故误工费怎么计算?
3
车祸误工费工资都是领现金怎么办?
4
因新冠肺炎疫情致使工期延误该如何办
5
工期延误违约金无效合同法是怎么规定的?
6
日工资出现工伤怎么办
7
工程工期延误损失计算方法是什么?
8
疫情期间工期延误怎么办
9
什么是工期延误反索赔
10
医院误诊出现后患者应该怎么办?
11
用信用卡付款账单出现错误了怎么办 信用卡账单会出现错误吗
12
飞机延误了怎么办
13
七岁孩子出现叛逆期怎么办
14
个税申报后发现工资错误怎么办
15
员工出现工伤怎么办
16
出现工伤怎么办
17
出国打工驾驶证如何办延期
18
孕期出现痔疮怎么办呢?
19
工期延误违约金标准是什么
20
工程延期误工费的法律依据是什么
热门文章
1
社会保险管理条例中规定的社保类别有哪些
2
工程机械误工费申请
3
增资出资瑕疵的责任有哪些?
4
申请撤销仲裁裁决资料有几种
5
蔚县养老险机构名称
6
伤情司法鉴定程序通则
7
拘留所探亲时间是否有规定
8
推广棋牌赚佣金最多判几年
9
油炸通信木杆购销合同
10
网贷拖欠6万很长时间了会被起诉吗
11
成都学历入户社保条件是什么?
12
金华高温补贴标准是什么?
13
房屋租赁合同有效期是多久
14
结婚十年后离婚财产如何分配
15
东山经济技术开发区工伤死亡赔偿标准