当前位置:法律站>金融保险>金融保险案例>

保险法中的第三者

金融保险案例 阅读(2.5W)
保险法中的第三者

金融保险法规既是对金融机构、金融业务主体和金融业务法律关系进行规范和调整的法规安排,也是对金融监督管理者自身行政行为进行规范和约束的管理安排。随着我国经济发展越快、市场竞争越激烈,越是需要法律法规作保障,法律法规既是规则也是企业的行为道德准则。

精选律师 · 讲解实例

公路工程窝工索赔

以下供参:
  一、承包方窝工停工确实发生,但索赔数额证据不足,发包方对索赔数额不认可,但对停工负有责任,则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失
  最高院案件:(2014)民一终字第108号
  二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利,则窝工停工损失不可索赔
  最高院案件:(2015)民申字第1004号
  三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序,承包人未按照程序索赔,则窝工停工索赔金额不予支持
  最高院案件:(2014)民一终字第56号
  四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔,即窝工损失应向合同相对方索赔
  最高院案件:(2012)民申字第1557号